建筑施工企业停止索赔（建设单位要求停工索赔）
工程施工过程中若发生索赔事件,下列情况哪个一般不允许索赔?
工程施工过程中若发生索赔事件，不允许索赔的有，承包商对索赔事项的发生原因负有全部责任的有关费用。 承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的费用。承包商进行索赔工作的准备费用。 索赔款处理期间的利息。 工程有关的保险费用。
【答案】：A 索赔费用的组成对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容是不完全一样的。但归纳起来，索赔费用的要素与工程造价的构成基本类似，一般可归结为人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、施工管理费、利息、规费、利润、保险费等。
工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
工程停工索赔有涉及到哪些
工程停工索赔费用的主要组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：人工费；设备费；材料费；管理费；利润；延迟付款利息。根据我国相关法律规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
若工程项目因故停工，施工方应与业主方商讨工程款项的支付问题。如协商未果，施工方可以向法院提起诉讼，追讨工程款项。 如果工程质量未达到约定标准是由施工方原因造成的，业主方有权要求施工方在合理期限内无偿进行修复或返工、重建。
合同约定的价款调整等。停工索赔的范围有哪些？（1）人工误工费；（2）机械台班费；（3）剩余材料费；（4）措施管理费；（5）临时设施租赁费。
工程停工索赔
停工索赔：赔偿应基于当地建设工程造价标准，并且必须有监理签字的停工记录作为依据。 发包人或工程师责任导致的停工：如果发包人或工程师的行为或失误导致停工，从而给承包人造成损失或工期延误，发包人应负责赔偿承包人的损失，并相应顺延工期。
若业主方未能按约定时间和要求提供必要的原材料、设备、场地、资金、技术资料，施工方有权推迟工程进度，并要求赔偿因此造成的停工、窝工等损失。
第二百八十四条【发包人原因致工程停建、缓建的责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：发包人逾期支付工程预付款、进度款。发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。发包人逾期提供甲供材料。发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。
工人撤场费用包括工人撤离施工现场所需的路费和餐费，具体是指从工地出发至目的地所需的单人交通费用和伙食费用。此费用的计算方式基于工程停工时施工队伍的规模，即乘以单个工人的撤场费用。 施工现场周转材料转移费用是指施工期间使用并需要移动的材料，包括施工方自有的或租赁的材料。
建筑工程停工索赔规定
王涛律师解（一）建设工程通用条款32规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任、尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据。
停工期间，承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。建筑工程延期交付，发包方能不能要求其赔偿损失？建筑工程延期交付，可以说是违约，那么根据相关规定，发包人是可以要求承包人赔偿损失的。
法律分析：建筑工程停工的，承包方可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
建筑工程停工索赔规定 由于不同的原因所导致的工程工期延误，其所产生的法律责任及承担主体是各不相同的。为此，我国法律法规对此都作出了明确的规定。 《民法典》有关工程工期可能引起索赔的规定 《民法典》第798条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
发布时间: 2024-08-27